延期开庭申请书。
写申请书理由时,必须充分考虑到实际情况,避免虚夸和杜撰。在当前市场经济如此活跃的社会中,需求使用申请的场合越来越多。所以在撰写申请书时要注意以下几点:确保申请书理由充分、合理,并且与实际情况相符,不要夸大事实或编写虚假内容。同时,可以参考多篇相关文章,其中“延期开庭申请书”是非常出色的一个,每个人都应该追求不断进步和自我提升。
延期开庭申请书【篇1】
xx区人民法院:
原告xx市xx建筑工程有限公司诉被告xxxx电源科技有限公司建设工程合同纠纷一案,贵院已经受理,并通知被告于20xx年9月10日前向贵院提交证据和20xx年9月12日8时30分开庭审理。由于被告在贵院规定的举证期限内提交证据确有困难,故依照《最高人民法院〈关于民事诉讼证据的若干规定〉》第36条之规定,特申请贵院核准延期30天举证。同时,被告法定代表人xxx先生因病住院,届时无法到庭应诉,特向贵院申请延期30天开庭。
xxxx电源科技有限公司
20xx年9月7日
延期开庭申请书【篇2】
申请人:xxx,男,汉族,xx岁,电话:xxxx.
申请请求:请求依法延期开庭审理申请人劳动争议纠纷一案延期开庭申请书范文延期开庭申请书范文。
事实和理由:
申请人与河南xxx有限公司安徽分公司劳动争议纠纷一案,已经贵院受理,并定于20XX年x月x日下午15时开庭。因申请人的代理人在同一时间代理其他案件出庭参加诉讼,不能准时参加本案的庭审,故特依《民诉法》第132条之规定,申请延期开庭审理,请予准许。
此致
xxx区劳动争议仲裁委员会
申请人:xxx
特别授权代理人:xxx
延期开庭申请书【篇3】
申请人:
地址:
法定代表人或行政负责人:职务:
本机关作为一案的被告,收到人民法院出庭应诉通知书,本应于年月日到庭应诉,现因xxx,应诉人员无法于年月日到贵院应诉,特申请贵院准予延期开庭审理此案。
此致
人民法院
申请人:税务机关(章)
年月日
注:本申请书一式二份,一份交受诉人民法院,一份税务机关留存。
使用说明
1、本申请书依据《中华人民共和国行政诉讼法》的规定设置。
2、适用范围:作为被告税务机关因不可抗力或者其他特殊情况无法按时出庭应诉,向人民法院提出延期开庭申请时使用
3、“申请人:”填写税务机关名称。
4、“本机关作为一案的被告”填写税务行政诉讼案件名称。
5、“现因,”填写无法按时出庭应诉的原因。
6、“应诉人员”填写应诉人员姓名。
7、本申请书一式二份,一份交受诉人民法院,一份税务机关留存。
此致
敬礼
申请人:xxx
20xx年x月x日
延期开庭申请书【篇4】
广州市xx区人民法院:
贵院(xx)穗越法民一初字第xxx号开庭传票我司已收悉,因我司委托代理人xxx律师事务所xxx律师于xx年x月x日在深圳市xxx区xxx法庭同样有庭要开,并且xxx法庭的传票签发在先。加之,开庭地点在深圳与广州两地,无法保证参加开庭的时间。
特此申请,请求贵院理解与支持,准许延期开庭!
申请人(盖章):xxx
xx年xx月xx日
延期开庭申请书【篇5】
我司承建的工程合同注明于20xx年6月1日为开工时间,但因本工程报建的相关手续未能及时完善。我司于20xx年6月12日正式收到开工通知开始局部进场施工,因多种重要因素造成无法施工,而根据我司的总体施工进度计划,如存在的`问题能全部解决,我司能保证能在合同条款的90天内完成所有工程。造成未能按合同工期完成工程的原因如下:
1、按合同要求,20xx年6月1日为开工时间,由于建设单位未能及时完善报建相关手续,我司于7月12日收到监理部的开工通知才能正式进场,故现场的实际开工日期为20xx年7月12日。
2、因施工期间正是汛期,台风及雨水天气较多,导致围堤上无法正常工作,为了保证施工质量和安全施工,同时接监理工程师通知,机械台班断续停工,台风期间暂停施工,延误较多工期。
3、因施工期间水泥抽检不合格导致已施工部分必须全部拆除。并要将原材料重新送检设计配合比。
由于以上问题造成工期严重延误,我司必须要等新的材料检测及砼配合比的合格报吿出来后才能继续组织施工,对本工程的施工进度造成重大的影响,并大大增加了我司的管理成本和施工成本。按照合同的有关条款,我司恳请业主根据施工现场的实际情况,将合同竣工工期由20xx年xx月xx日顺延至20xx年11月30日。
工程有限公司
二○xx年xx月xx日
延期开庭申请书【篇6】
申请人:xxx,男,汉族,xx岁,电话:xxxx。
申请请求:请求依法延期开庭审理申请人劳动争议纠纷一案。
事实和理由:
申请人与河南xxx有限公司安徽分公司劳动争议纠纷一案,已经贵院受理,并定于20xx年x月x日下午15时开庭。因申请人的代理人在同一时间代理其他案件出庭参加诉讼,不能准时参加本案的庭审,故特依《民诉法》第132条之规定,申请延期开庭审理,请予准许。
此致
xxx区劳动争议仲裁委员会
申请人:XX
XXXX年XX月XX日
延期开庭申请书【篇7】
申请人:
法定代表人:职务:住所地:
被申请人:
法定代表人:职务:住所地:
申请事项:请求法院准予延期举证,以保障申请人的`诉讼权利。
事实和理由:关于申请人与被申请人建设工程施工合同纠纷一案[案号:]已由贵院立案受理。在举证期间,申请人发现本案涉及的基础事实距今时间较长,案件知情人多已离职,且案情较为复杂。因时间仓促,申请人无法收集、调查和核实相关证据及事实情况。为保障申请人的诉讼权利,现依最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见第举证。
此致人民法院
申请人:
日期:
延期开庭申请书【篇8】
申请延期审理是当事人的'一项诉讼权利,当事人及其法定代理人通过提交延期审理申请书,使法院推延开庭审理日期,可以有充足的时间收集证据,支持自己的诉讼请求,对抗对方当事人变更或增加诉讼请求,平衡当事人间的诉讼权利,平等地保护当事人合法权益。
申请人:姓名、性别、年龄、民族、籍贯、职业、住址等或法人写明名称、所在地址、法定代表人的姓名和职务。
请求事项:
事实和理由:简要明确地写明申请人对何案件因何种原因提出延期审理申请及法律依据等。
此致
某某劳动争议仲裁委员会
申请人:
xxxx年xx月xx日
延期开庭申请书【篇9】
申请书是个人或集体向组织、机关、企事业单位或社会团体表述愿望、提出请求时使用的一种文书。本站今天为大家精心准备了申请开庭延期申请书,希望对大家有所帮助!申请开庭延期申请书
申请人:XX,男,汉族,XX年X月X日出生,无职业,住XXX。
被申请人:XX,女,汉族,XX年XX月X日出生,住XXX。
申请事项:
申请人请求延期开庭审理被申请人诉申请人离婚纠纷一案。
事实理由:
因申请人患有严重高血压病史,病情突然加重,经过X月XX日急诊治疗后,病情仍不稳定,医院为避免发生意外,建议休息贰周。
故,依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十六条第(一)款“必须到庭的当事人和其他诉讼参与人有正当理由没有到庭的”可以延期开庭审理之规定,申请人请求贵院延期开庭审理本案。
此致
天津市XX区人民法院
申请开庭延期申请书
请人:河南某某有限公司,住所地郑州高新技术产业开发区某某号。
法定代表人:张某某,总经理。
请求事项
关于郑州高新技术产业开发区人民法院(20xx)开民初字第283号“被申请人李某某诉申请人河南某某有限公司借款合同纠纷”一案,现因申请人因身体原因无法按期出庭,请求人民法院延期审理。
事实与理由
被申请人李某某诉申请人河南某某有限公司借款合同纠纷一案,贵院业已立案受理。申请人的法定代表人张某某因眼部受伤造成一只眼睛失明,现在北京住院,拟在本周实施手术,若本周能安排上,则20xx年6月30号可以出院,若本周安排不上,则出院日期暂无法确定,故无法按期参加开庭审理;且本案中张某某最清楚案件具体情况,其不出庭不便查明事情真相。为保障申请人出庭参加诉讼的权利,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第132条第1款之规定,特请求人民法院推延本案开庭审理日期。
此致
敬礼!
申请人:
地址:
法定代表人或行政负责人:职务:(小学作文网 zwB5.CoM)
本机关作为一案的被告,收到人民法院出庭应诉通知书,本应于年月日到庭应诉,现因xxx,应诉人员无法于年月日到贵院应诉,特申请贵院准予延期开庭审理此案。
此致
人民法院
延期开庭申请书【篇10】
申请人沈×,19××年×月××日出生,男,汉族,武汉人,武汉工程大学环境与城市建设学院×××××××××研究室主任,住武汉市洪山区卓刀泉路271号五环社区××-×-×××室,电话626377××。
申请事项:
请求贵院延期开庭审理王××诉申请人离婚纠纷一案。
事实和理由:
20xx年10月26日下午4时,申请人收到了贵院受理的王××诉申请人离婚纠纷一案的《应诉通知书》、《诉讼权利、义务通知书》、《举证通知书》和11月8日开庭的《传票》。不巧的是,申请人所在单位每周星期四上午召开研究室主任会议,而11月8日正好是星期四,另申请人由于不愿意与王××离婚以及正承担所在单位编书等繁重的任务,因此出庭应诉需要一定的准备时间,按照法律规定,()希望贵院给予申请人至少30天的举证时间,故有如上所请。
此致
洪山区人民法院
申请人:
延期开庭申请书【篇11】
被申请人__________诉申请人__________劳动争议一案业经贵院受理,法庭定于__________年__________月__________日开庭审理,但申请人基于身体原因不能按时到庭,且需要调取新的证据,根据中华人民共和国民事诉讼法146条“有下列情形之一的,可以延期开庭审理,(一)必须到庭的当事人和诉讼参与人有正当理由没有到庭的;(二)当事人临时提出回避申请的;(三)需要通知新的证人到庭,调取新的证据,重新鉴定、勘验,或者需要补充调查的;(四)其他应当延期的情形”之规定,特请求贵院延期开庭审理本案,望贵院批准。
此致
__________市人民法院
申请人,_________________
_____年_____月_____日
上一篇:转正定级简短自我鉴定合集
下一篇:爱工作文案
相关文章
换一换- 热门申请书: 实习申请书 随着人类社会的不断发展,咱们时不时会写一些实用文书,对于实用文书的撰写一般要用到规范性的语言,怎样才能写好实用类文书?下面是由小编为大家整理的热门申请书: 实习申请书,仅供参考,欢迎大家阅读。尊敬的XXX领导:我是陕西大学生在线的通讯员,同时也是中国大学生在线的联络员,在西安科技大学新闻中心已经工作...
- [申请书参考]笔迹鉴定申请书 按照平时学习工作的要求,我们经常会需要使用到一些范文,范文对我们的生活有着重要的意义,范文主要包含哪些内容呢?欢迎大家阅读小编为大家收集整理的《笔迹鉴定申请书》。申请人:四川资阳市天宇建筑工程劳务有限公司住所:四川资阳市伍隍镇政府街16号法定代表人:魏xx申请事项:对被上诉人桂焕厚提交证据《租赁合同...
- [申请书推荐] 二胎申请书 伴着社会工作的不断规范,人们经常会遇到实用文书的撰写,多写实用文能提高一个人的修养,实用类文书要写哪些内容呢?这篇《 二胎申请书》应该可以帮助到您。本人XXX,男,XXXX年XX月XX日出生,身份证号码:XXX…与XXX,女,XXXX年XX月XX日出生,身份证号码:XXX…于20xx年XX月XX日登...
- 申请书 随着人类科学文化水平的不断提高,我们不妨先为自己写一份申请书。申请书是应用文,是下级提出需求并请求批准的文稿,如何才能写出一篇让人动容的优秀申请书?我们会努力为您带来更多优质内容请继续关注我们的网站。...
- 申请职务申请书 我刚刚结束一篇关于“申请职务申请书”的文章,内容感人至深,建议将此文保存以备参考之用。在工作和生活中,我们常常需要向领导反映工作状态,因此我们应该学会提前准备申请书。申请书同样适用于集体向上级或领导提出请求的场合。... 12-26
- 【热搜申请书】 教师调动申请书 在社会不断发展的现在,人们时常会需要撰写一篇实用文书,多写实用文能提高一个人的修养,优秀的实用类文书是什么样子的?《 教师调动申请书》是小编为大家精心挑选的范文,希望你喜欢。尊敬的xx县教育局领导:我于xx年从xx学校毕业后分配在xx区从事教育工作,在xx小学工作四年后,于xx年x月调至xx小学工作...
最近更新
换一换- 延期开庭申请书 写申请书理由时,必须充分考虑到实际情况,避免虚夸和杜撰。在当前市场经济如此活跃的社会中,需求使用申请的场合越来越多。所以在撰写申请书时要注意以下几点:确保申请书理由充分、合理,并且与实际情况相符,不要夸大事实或编写虚假内容。同时,可以参考多篇相关文章,其中“延期开庭申请书”是非常出色的一个,每个人都...
- 大学助学金申请书格式集锦 在这个信息大爆炸的时代,我们或许会查阅一些可参考的文书,实用文书一般都有统一的规范,你知道实用文书怎么写吗?根据你的需要,小编精心整理了大学助学金申请书格式集锦,欢迎阅读,希望你能阅读并收藏。尊敬的校领导:您好!我是设计专业的一名大二学生,我叫xxx,来自xx省xx市的一个贫困县,家里也比较困难,所... 大学助学金申请书 02-10
- 大学离校申请书模板(精选5篇) 伴随着工作方式的不断创新,现在申请书的使用情况是越来越多了。申请书的最后一部分是结论和结束语,申请书应该怎么写才比较正规呢?如需更多信息请继续访问我们的网站。...
- 人名商标申请书 申请书的主体一般是个人,而且如今使用申请书的频率越来越高。难道我们总是因为写不好申请书而苦恼吗?为了帮助大家解决这个问题,经过一番调查和整理,我们为您带来了这篇“人名商标申请书”,希望能够帮助您全面了解相关话题。请您继续往下看!... 商标申请书 02-10
- 公务员转正申请书5篇 随着社会的不断发展,我们经常需要编写一些实用文书,实用文书有很强的保密性和安全性,你觉得好的实用文书应该具备哪些条件?经过收集,小编整理了公务员转正申请书5篇,供大家借鉴和使用,希望大家分享!尊敬的领导:20xx年xx月份,我通过公务员录用考试,被招录到xx镇人民政府,成为一名非常光荣的国家公务员。... 公务员转正申请书 02-10
- 贷款申请书(范例十四篇) 在人们文化水平不断提升的今天,申请书的应用领域越来越广泛。您了解如何撰写申请书吗?我们已为您整理了“贷款申请书”相关的关键要点和信息,非常值得收藏,以备随时参考!... 贷款申请书 02-10